您的位置:首页 > 法律百科 >损害赔偿百科>动物伤人百科 > 索赔
索赔

索赔

现实生活中,如果由于他人的侵权行为而受到损害的,受害者可以向侵权人要求索赔,说到索赔,大家知道索赔的申请书怎么写吗,一个工程的索赔应该怎么赔付流程了解吗,以及怎么样的保险应该怎么索赔?下面就来为大家解决这些疑惑问题,快来了解一下吧!

2018.11.29 9780人阅读
1

索赔的基本条件

一、索赔的含义:

索赔是指在合同履行过程中,对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失,向对方提出补偿的要求。建设工程施工中的索赔是发承包双方行使正当权利的行为,承包人可向发包人索赔,发包人也可向承包人索赔。

二、索赔的基本条件:

1、客观性:是指客观存在不符合合同或违反合同的干扰事件,并对承包商的工期和费用造成影响、这些干扰事件还要有确凿的证据说明。

2、合法性:当施工过程产生的干扰,非承包商自身责任引起时,按照合同条款对方那个应给予补偿。

索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。按照合同法律文件,可以判定干扰事件的责任由谁承担、承担什么样的责任、应赔偿多少等。所以,不同的合同条件,索赔要求具有不同的合法性,因而会产生不同的结果。

......

查看全文 >>
2

索赔程序

第一步报赔:

发生交通事故后,应妥善保护好现场,并及时向保险公司报案,路面事故同时还要报请交通部门处理,非路面交通事故(如车辆因驾驶原因撞在树或墙上),应由安委会出具证明材料。

第二步核定:

1、保险公司接到报案后,会派人到现场勘察或到交通部门了解出险情况,同时对车辆进行定损,估算合理费用,并通知车主到保险公司指定的修理厂处理事故车辆。如车主要求自行修理,应办理自修手续,修理费如超出定损费用,将由车主自行支付超出费用。

2、对第三者责任的索赔,还应由保险公司对赔偿金额依法确定,并依据投保金额予以赔付。对于保户与第三者私下谈定的赔偿金额,保险公司可拒绝赔付。

第三步赔付规定:全部损失

1、保险车辆发生全部损失后,如果保险金额等于或低于出险当时的实际价值,将按保险金额赔偿。

2、保险车辆发生全损后,如果保险金额高于出险当时的实际价值,将按出险时的实际价值赔偿。

......


查看全文 >>
3

索赔函范文

一、索赔函范文

北京XX货运有限责任公司:200X年X月XX日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:破损部位及程度 费用(元)

上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆 1300.00

温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00

横梁:中间部分压损 800.00

电机上罩 50.00

包装箱 450.00( 文章阅读网:www.sanwen.net )

修理设备运输费 400.00

设备修理人工费 1200.00

费用合计 6100.00

.......

查看全文 >>
4

索赔申请书

一、索赔申请书范文

索赔申请书范文

XX货运有限责任公司

200X年X月XX日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至XX,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。

此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:

破损部位及程度 费用(元)

上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆 1300.00

温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00

横梁:中间部分压损 800.00

电机上罩 50.00

包装箱 450.00

修理设备运输费 400.00

设备修理人工费 1200.00

费用合计 6100.00

查看全文 >>
5

工程索赔

工程索赔费用:

费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。

1、索赔费用的组成。

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

......

查看全文 >>
6

保险索赔

进行保险索赔应准备的资料:

1、 保险单正本

承保时由保险公司交给投保人留存。

2、索赔申请书

报案时填写,填写标准见样本。《索赔申请书》需有报案人及被保险人签名,非私人车辆应加盖被保险人公章。

3、 交通事故责任认定书(或事故证明)

由交管部门提供,证明内容应包括出险时间、地点、车辆牌照号、事故经过、责任划分及赔偿结果。复印件应加盖公章。

4、 交通事故损害赔偿调解书

由交管部门提供。“调解书”中应列明损害赔偿项目及各项赔偿或分摊金额,主次责任的应明确责任比例。

......


查看全文 >>
7

工期索赔

一、工期索赔过程中要注意什么

工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

二、工期索赔的内容有哪些

在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决办法也是减少工期延长造成损失的有效办法;最后需要注意索赔工期损失的注意事项。

......


查看全文 >>

索赔相关百科

  • 赔偿协议书种类

    赔偿协议书种类

    今天小编将为大家介绍赔偿协议书的相关知识,那么赔偿协议书要怎么写,范本是怎样的呢,律师365赔偿协议书百科栏目,为您详细解读家具、经济赔偿…

    2018.10.27 3319人阅读

索赔相关咨询

2013年与开发商签订了房屋认购合同

徐菲

徐菲律师 最近回复:

可以通过诉讼要求继续履行合同,如果查明违法,你可以要求解除合同,除了退款外损失按照过错赔偿

向我提问

鼻骨骨折头部外伤十五针属于几级伤残索赔多少钱

孙曙光

孙曙光律师 最近回复:

治疗终结后,由司法鉴定机构进行鉴定,予以确定伤残级别

向我提问

你好,请问下,9级残疾工伤应该怎么赔偿

顾倩

顾倩律师 最近回复:

您好,一般关于一次性伤残的补助金为本人的9个月的工资补偿。

向我提问

我的食指在工地受伤,末端缺失,请问该如何索赔

顾倩

顾倩律师 最近回复:

可以对用人单位提起劳动仲裁及相关诉讼,确认与用人单位存在劳动关系后进行工伤认定。并根据工伤等级要求其赔偿,如医药费、停工留薪工资、一次性伤残补助金等。及未签劳动合同一年内,超过一个月不满一年每个月双倍工资。如涉及未支付加班费、未足额缴纳社保的情况也可一并要求赔偿。

向我提问

合肥长丰十级工伤应索赔多少钱,个人工资标准怎么定?

王成瑞

王成瑞律师 最近回复:

索赔金额大概在八九万元左右,具体与你的工资相关。工资标准按照你的实际收入进行计算。如果没有办法计算实际收入的,情况就比较复杂。可以与我联系,了解清楚具体情况以后,帮助你进行索赔。

向我提问

关于我们 |业务介绍 |加入律师365 |帮助中心 |网站地图 |意见反馈 >>

Copyright©2004-2016 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备15018055号 增值电信业务经营许可证(川B2-20160341)

去咨询