我朋友要签合同了，咨询下地暖安装施工合同

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

建 设 工 程 施 工 合 同 （附属工程） 工程名称：工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 签订日期： 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲方将暖通安装工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方各自的权利、义务与责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以备双方共同遵照执行。 第一条 工程概况
1、 工程名称: 暖通安装工程。 工程地点: 工程内容:通风管安装设备工程等（参照相关施工蓝图及甲方要求）。
2、施工工期：本工程总工期为之日起开始计算至竣工验收合格为止。 出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定： 1）施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者； 2）因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%； 3）不可抗力； 4）因与其他施工队交叉作业造成的停工。 5）因工作面或道路不畅通导致无法施工的。 出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。
3、工程质量等级:合格
4、 承包方式:包工包料 第二条 工程计价方式及预算造价 定额》及其现行配套相关文件、补充定额、费用定额及定额解释，费率按中限值 元）。工程最终结算总造价按双方约定的计价方式确定。 第三条 工程进度款支付及使用
1、本合同签订生效后，双方同意按本合同第二条约定的工程预算造价计算方式及以下约定条件支付工程进度款： 甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程预算造价的25%；
（2）乙方完成 所有暖通设备安装，并甲方确认，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程进度款至工程预算造价的85%；
（3）乙方完成 所有暖通设备安装施工，并经验收合格，乙方交付完善的竣工备案资料和结算资料，甲方收到竣工资料后进行结算，结算双方在结算清单上签字盖章认可后一个月内完成剩余工程款的支付工作（须扣除结算总价的2%作为保修金，保修期满后十个工作日内结付保修金，保修金不计利息）。
2、乙方在用款前须向甲方提出用款申请，经甲方核实工程量后支付相应的工程款，乙方收到甲方的工程款后7日内开出正式税务发票给甲方。如乙方不开出发票，甲方有权在下次拨款中扣出税金。付清结算款前，乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票（含保修金）。
3、施工中增加的累计签证工程造价在2万元以下不作为进度款拨付的依据，至结算时再按实际完成的工程量结算支付，累计超过2万元的由甲乙双方确认工程造价后在下一次进度款中一并拨付。 第四条 承包人采购使用的材料
1、本工程使用的主要材料:装饰材料、管材电线电缆、开关插座、配电箱、水泵设备、暖通设备、透风空调设备等必须经甲方认可后由乙方采购，乙方使用的材料,成品﹑半成品必须是符合消防等部门认定的合格产品。
2、本工程所用暖通设备等材料按施工期间《 建设工程造价信息》平均值计取；如在《 建设工程造价信息》没有载有的，乙方需在施工前至少提前15天向甲方提交材料清单，由甲方在七个工作日内确定材料品牌并反馈市场询价，如乙方对甲方市场询价在三个工作日内未提出异议的，则视为乙方同意以甲方市场询价作为材料结算价格；如乙方提出异议的，则由甲乙双方在五个工作日内共同在市场询价确定价格（如市场没有的材料，由双方共同向符合甲方要求的可供材料地作市场询价），材料市场询价以供应商盖章确认的报价清单为准，乙方不得以任何理由拒绝接受并影响施工进度，否则因此延误工期的责任由乙方承担。市场询价（含采保费）确定后，乙方方可对该部分工程施工，如因甲方原因迟延询价导致材料价格无法确定的，引起的工期延误，由甲方承担。
3、本条所述的部分暖通材料的市场预算价为：甲乙双方市场询价（工地价）× 【1+ 10%(采保及利润、税金）】/0.92。
4、乙方所使用的产品品牌、质量、规格尺寸必须履行合同义务（暖通材料必须 符合消防验收要求）按规范要求实施报验；如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做，由此产生的责任及费用由乙方承担并向甲方支付每次￥：1000元的违约金（乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出产证明书作为结算资料）：
（1）乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求；
（2）未经甲方同意乙方擅自以其他产品、假冒伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌；
（3）采用不合格产品的；
（4）乙方不使用国标产品的。

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

地暖施工合同
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、施工范围：
乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、施工方案：
一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。
三、施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。
b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，
c、地暖复合膜3㎜
d、-a管，“道诚”牌，D201.9㎜
盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)
、分水器为全铜，巨帆牌。
、钢丝网：∮2200200,
2、辅助材料采用市面上通用材料。
四、施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
五、工程造价和结算方式
1、合同造价
该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为31元平方米。工程总价约为：元。
地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。
2、结算方式、
乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70，工程竣工验收后付至95，留5作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。
工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。
六、施工工期：现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。
七、质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。
八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。
九、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)
签字：签字：
年月日年月日。