发包人: 身份证号: (以下简称甲方) 承包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就农村建筑主体施工合同,为统一设计方案,更好的建设美丽乡村,甲方将自己房屋改造承包给乙方施工。
工程概况
工程名称:坝章新农村建设房屋立面改造
工程地址:兴义市沧江镇坝达村1组2 组
建筑面积:按实际平方计算
结构类型:平房(少部分瓦房)
设计单位:
工程内容及承包范围
乙方负责对本工程全部改造进行施工总承包,承包范围为:
1. 主体加层工程、
2. 外墙统一改建工程
3. 门窗改建安装工程
4. 外部装饰工程(做斜屋面及罗马柱)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
资质等级:
甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况:
2、工程名称 地点 承包范围 承包方式 承包内容
3、工期
4、工程质量标准:
5、工程造价:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如
未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程
尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给
对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约
金。;
2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿
对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
1
1、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,
甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________ 元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,
甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;
下午_________点_______分至______点_______分。
1
2、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字
(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字) 乙方:
代表(签字):
签约日期: 年 月 日
签约地点:
合同附件:
室内装修施工合同范本
发包方(甲方) 承包方(乙方) 室内装饰装修施工合同 合同编号: 委托方(甲方): 证件号码: 联系方式: 地址: 承接方(乙方): 证件号码: 联系方式: 地址: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方室内装修工程的有关事宜,达成如下协议: 第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3施工内容:装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4委托方式:( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5开工日期: 年 月 日
1.6竣工日期: 年 月 日 第二条:工程合同价款
2.1工程合同预算价格为。
2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。 第三条:施工图纸
3.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。 第四条:甲方责任及义务
4.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;
4.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;
4.3办理物业管理相关手续,通水通电;
4.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;
4.5垃圾处理并承担相关费用。
4.6提供装修地点钥匙;
4.7知会邻里在施工期间产生的灰尘,可能对其生活和工作环境造成影响,协调关系获得理解并承担可能发生的相关费用;
4.8指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,参与工程质量、进度监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。 第五条:乙方责任及义务
5.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
5.2提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;
5.3提供施工人员名单及上岗证复印件;
5.4指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。
5.5严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。
5.6遵守政府和有关部门对施工现场监督管理的规定。
5.7施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.8工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.9办理双方约定的须乙方承担的工程开工前审批手续及费用。
5.10配合非乙方承建范围的项目,如:煤气改造、有线宽频网络、白蚁防治等施工。 第六条:施工约定及变更
6.1甲乙双方应严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定和环境保护规定。
6.2如因工艺原因需改动设计方案,需经甲方代表签字同意,方可施工。
6.3如甲方需要更改设计方案,必须向乙方代表提出要求,双方代表协商工程量签字确认。
6.4工程中间项目验收需双方代表及工程监理联合验收,并签字确认。
6.5验收的项目需提前一天通知甲方代表。
6.6甲方提供材料时,如材料清单和材料进场时间表有变动,需提前两天通知甲方代表。
6.7项目结束时乙方需向甲方提交工程决算书。
6.8乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品。
6.9工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第七条:工期约定及延误
7.1公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。
7.2因乙方预算漏报所产生的增加项目,导致工期延误由乙方负责,工期不变。
7.3因甲方提出未在设计范围内增加的工程项目,双方协商推迟竣工日期。
7.4如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。
7.5如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。
7.6由于工程质量原因返工,甲方责任期顺延,乙方责任工期不变。
7.7其它原因延误工期按违约处理。 第八条:工程支付款
8.1经双方协商,以如下第
8.2支付方式:
8.
2.1甲方按预算金额分三期支付工程款 第一期 60% 合同签字时支付乙方备料 第二期 35% 在做油漆工程之前支付 第三期 5% 竣工验收后三日内支付
8.
2.2甲方按预算金额,按照工程验收单项(按照第
9.1条约定的验收条款),分阶段支付工程款:( ) ; ( ) ; ( ) ;
8.3设计范围内漏项增加价款在尾款中支付。
8.4设计范围以外增加项目价款在签字确认后当日一次性支付。
8.5工程施工中甲方不得随意减少合同预算内施工项目,确实需减少时要征得乙方同意,并支付违约金。
8.6工程预算含装修税金,乙方负责缴纳。 第九条:保修条款
9.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款。
9.2保修范围为乙方施工的工程项目。
9.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。
9.4由于甲方提供的材料质量问题,人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不予保修。
9.5在保修期内,乙方工程质量原因造成的其它财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。
9.6隐蔽工程保修期限为2年,其他项目保修期为1年,保修期内免收材料与人工费。
9.7保修期过后提供终生维护服务(具体细则见保修单准则)。 第十条:违约责任
10.1因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款0.5%或付对方;
10.2因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款0.5%或付对方;
10.3因工期延误造成的监理费和其他费用的增加由误期责任方支付;
10.4因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的10%支付对方违约金;
10.5双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;
10.6合同履行期间,任何一方提出解除合同,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。
10.7其他形式的违约按工程总价款的10%作为违约金支付给对方。 第十一条:合同争议及解决 1
1.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第方式解决:
(一)提交
(二)依法向人民法院起诉。 第十二条:合同变更、终止与失效 1
2.1任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议。 1
2.2任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿。 1
3.3如遇不可抗力因素,合同自动失效。 1
3.4保修期过后,合同自动失效。 第十三条:合同生效 1
3.1本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止。 1
3.2补充协议与本合同具有同等的法律效力。 1
3.3本合同与附件《工程预算》和三《设计图纸及说明》同时使用。 1
3.4本合同一式份,甲乙双方各执份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 单位地址: 单位地址: 电 话: 电 话: 年 月 日 年 月 日
今天为大家介绍工程变更索赔的相关知识,那么工程变更索赔管理办法内容有哪些,工程变更索赔有效期是多久,工程变更索赔的时间有那些限制,以及工程变更索赔时间限制规定是什么呢,希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同。那么建设合同纠纷诉讼主体是什么,建设工程合同纠纷管辖范围包括哪些,建设合同纠纷起诉状的范本是什么?
今天小编为你介绍建设工程施工合同示范文本有知识,那么建设工程施工合同如何解读,建设工程施工合同通用条款有哪些,以及建设工程施工合同内容等知识,希望这些内容能够对你有所帮助!
今天小编为你介绍建筑防水工程技术规范的有关知识,那么建筑边坡工程技术规定有哪些,安全防范工程技术规范有哪些,以及i建筑防水工程技术标准是怎样的呢,希望这些内容能够对你有所帮助!
小编为您介绍建设工程纠纷的有关知识,那么建设工程纠纷司法解释有哪些,建设工程纠纷起诉状要怎么写,建设工程纠纷鉴定期限是多久,以及建设工程纠纷鉴定期限是多久呢,希望这些内容能够对您有所帮助。
想获取更多建设工程纠纷资讯