（采购合同）
甲方（以下简称甲方）：
乙方（以下简称乙方）：
经甲乙双方共同协商，就甲方向乙方订购以下活动板房事宜，根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的相关规定，甲乙双方在平等、互利的条件下，达成以下网点房租赁合同范本：
第一条订购板房内容
甲方向乙方订购的活动板房内容为：
序号
规格
数量
备注
1
750MM厚夹心板材、
0.286MM钢板、
500MM瓦板
34.4平方
符合行业通用安全标准
2
门
4
3
窗
5
第二条合同金额
1、合同总金额（人民币）： 10，600元整。
（大写）：壹万零陆佰元整。
第三条付款方式：
1、活动板房安装完工，甲方验收后3天内应向乙方支付合同金额，计（人民币）： 10，600元整。
（大写）：壹万零陆佰元整。
注：以上价格含活动板房安装施工费用，以上价格为含税价，乙方须开具正规销售发票。
第四条安装地点及工期
1、安装地点：
2、安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。
3、安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 2个工作日。
第五条工期顺延
由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延：
1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加；
2、一周内因停电停水造成停工累计达八小时以上；
3、甲方不能按约定期限提供材料堆场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；
4、不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
5、甲方代表未及时对变更、增补等履行合同变更手续，影响下一工序的进度；
6、属于甲方分包的项目，未能配合安装进度；

问因为和婆婆无法继续生活，老公跟我冷战，有个孩子。孩子太小，要由我

法律咨询顾问

4006436560

咨询我已解答 31379 个法律咨询 >

1、你们如果离婚，孩子抚养问题，哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民根据子女的权益（重点考虑跟哪一方在一起更有利于孩子的生活、教育及成长）和双方的具体情况判决。孩子尚小，一般会判由你直接抚养。
2、离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民判决（一看子女的实际需要。二看父母双方的负担能力。三结合当地的实际生活水平。然后，对支付义务人有固定收入的，按照月收入的20%至30%按月支付，负担两个以上子女抚育费的，比例可适当提高，但一般不得超过月总收入的50%。对支付义务人无固定收入的，抚养费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入，参照上述比例确定。）。但是，关于子女生活费和教育费的协议或判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。
3、关于房屋问题，该房屋购买在你们婚前，不应作为夫妻共同财产分割，但是，婚内共同还贷一般应当属于你的支付，另外，该支付所产生的房屋增值部分也应当归你。
4、关于孩子的继承权，父母离婚，不能就此改变父子关系的事实，更不能就此排除孩子依法应当享有继承父亲遗产的权利。

问老婆复婚后继续和以前的人继续出轨怎么办?