提问 10万律师在线解答
首页>法律咨询 >安徽法律咨询 >淮北法律咨询 >淮北合同效力法律咨询 >工程内部承包合同如何写的?
卓兵律师

卓兵律师,1983年生,中共党员,北京市建诚律师事务所律师。擅长处理合同纠纷、债权债务、公司诉讼、婚姻家庭以及企业法律顾问等事务,深受客户信任。 卓律师有一定的理论功底,曾为上海市进出口检验检疫局、上海市卫生局、安徽省人社厅、安徽省综治办、交通银行上海市分行风险监督管理中心、上海证券报等多家单位进行过风控培训。 卓律师对合同纠纷、债权债务等方面有丰富的处理经验

18101066676

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

工程内部承包合同如何写的?

李* 安徽-淮北 合同效力咨询 2020.09.01 22:11:33 2402人阅读

工程内部承包合同如何写的?

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
淮北律师 合同事务律师 淮北合同事务律师 更多律师>
咨询我
400-64365-60 (咨询请说明来自律图)
地区:宁夏-银川

你好,关于上述的问题,解答如下, 建设工程内部承包合同
[     ]字第   号
发包人:                                                   (以下简称甲方)
承包人:                身份证号码 :    
住址:                  联系电话:        (以下简称乙方)

为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就工程内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。
一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。
(一)项目概况如下:
1、项目名称:                 (暂定名,下同)。
2、建设单位:
3、项目坐落:
4、占地面积约为;
5、建筑面积约为:
(二)甲方承包合同概况如下:
1、工程内容:
2、合同工期:
3、工程价款:
4、质量标准:XXXX。工程质量符合国家和重庆市有关建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求。
二、内部承包方式
(一)甲方成立XXX项目工程部,聘任XXX为项目部负责人,负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。
(二)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,亦由乙方解决,甲方可予以协助。
(三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外,其余部分作为乙方的收益,如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围
乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。
(一)具体工程承包施工范围包括但不限于:
(二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围,由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工:
(三)承包工程范围增减
乙方承包工程范围如有增减,建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。
乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。
四、工程担保
(一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币,作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。
(二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元),由乙方在签订本合同时一次付给甲方,由甲方向相关部门缴纳,工程完工甲方收到返还的欠薪保证金后5日内一次性返还给乙方。
五、承包费用
(一)乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(含人工费、材料、管理费及税费等)的XX%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费,税费由乙方据实承担。
甲方根据每次收到的工程款额预提XX%,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。
(二)甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
六、承包管理
(一)施工管理
1、工程项目经理及施工员根据乙方提名由甲方委派,乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工进度及质量。若有施工改动,必须经建设单位、甲方及设计单位商议签字认可后,方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位、监理公司和甲方对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境施工时,建设单位和监理公司有权指令乙方在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地,乙方应无条件积极配合,并配合保护好建设单位环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不服从建设单位、监理方和甲方指令,在规定时间内未拆除相应部分临设或让出场地,甲方有权采取一切有效措施保证工作正常进行,由此造成的一切损失由乙方负责。
5、乙方组织施工队伍进入施工现场后30日内,向甲方提交工程预算书,以便于甲方控制该项目的经济指标。
(二)财务管理
1、工程价款管理。所有工程价款必须进入甲方指定帐户,经甲方指定人员和乙方共同签章后方能使用。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。
2、工程材料管理。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照甲方的规章制度办理,并每月报表,每月盘点,作好登记,确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理。乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用、工人治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。
对于包工包料的工程,项目部所有管理人员及工人的工资总额不得超过工程总价款的XX%;对于包工不包料的工程,所有管理人员及工人的工资不得超过工程总价款的XX%。超过部分不得计入成本,由乙方自行承担。
4、发票管理。乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项,必须根据双方签订的合同或有效法律文书,获取合法有效凭证方能报销,拒绝白条。
(三)税务管理
乙方必须根据国家税收的相关规定承担税款及相关费用。甲方预提的承包费用中包括税费。具体税费名目为本工程的营业税、城市维护建设税、交通建设附加费、教育附加费、企业所得税等。
(四)安全管理
1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
2、特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。
3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(五)其他经营管理
1、乙方承包工程的其他经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、核算、自负盈亏,并承担承包工程的全部经济、质量、安全等法律责任。
2、如乙方没有违规或违约行为,甲方原则上不参与乙方的其他经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,其责任和后果由乙方承担。
3、未经甲方书面同意,乙方工作人员(含民工)不得到政府部门或建设单位或施工现场聚众闹事;否则,每发生一次,赔偿甲方名誉损失1万元。
七、承包工程款的结算
(一)乙方应当在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交正式、完整的竣工和结算资料;竣工和结算资料经甲方审核盖章后,由乙方报送建设单位审核;建设单位审核确定后5日内,甲方将结算资料交给乙方。
(二)预结算资料的质量要求:乙方所提供的预结算书或进度报表,其单项工程的工作量误差不能超过±5%,否则将视为该预结算书或进度报表不合格,甲方和建设单位有权要求乙方重新提供,直到合格为止,同时按该预结算书或进度报表所确定金额的0.5%进行处罚。
(三)为了便于甲乙双方在工程结算中能明确掌握工程造价的构成,要求乙方在编制工程结算时将所有建设单位供应的材料均纳入工程总造价,在结算中单列,并把建设单位供应材料价款相应扣减后的实际结算价。
(四)为了加快进度报表及预结算审核,乙方提交施工图预算、进度报表及结算书的同时,必须提供相应的工程量计算书(工程量如为软件计算亦提供相应的电子文本)及预结算书的电子文本。
八、承包工程款的支付
(一)本工程进度款由建设单位支付给甲方,甲方在收到建设单位支付的工程进度款并扣除预提的承包费用后3日内,将余款全额支付给乙方。工程进度款以建设单位审定金额为准。
(三)工程结算经建设单位确认后,由建设单位和甲乙双方共同办理财务结算,甲方扣除乙方承包工程总造价的5%质量保证金和XX%承包费用后,一个月内向乙方支付结算尾款。
(四)工程质保金待工程竣工验收合格满2年后,返还工程质保金的60%,验收合格满5年后,全部返还质保金。质量保证金不计利息。
九、工程质量
(一)质量目标:合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格由监理单位向建设单位报验。
(三)工程竣工经建设单位方组织设计、质监、地勘、施工、监理、质检
等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量必须合格。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防)工作。
(五)施工过程中的质量检查与处理:监理和建设单位检查施工质量不合格的按以下规定处罚。
1、结构不合格的,
第一次按每项每次处罚XX元,
第二次(同项或同部位,第一次检查有质量问题未整改的称为第二次,依次类推次数)处罚每项每次XXX元,
第三次检查仍未整改的处罚每项每次XXX元,并由监理通知停工整改、报请质监站监督整改。
2、建筑和安装不合格的,第一次处罚每项每次XX元;第二次处罚每项每次XX元;第三次处罚每项每次XX元,并监理通知停工整改,并报请质监站监督整改。
3、乙方承包工程发生每重大以上质量事故一次,除承担全部经济、法律责任外,还应当赔偿甲方名誉损失XX万元。
十、工程工期
(一)乙方承包工程合同包干总日历工期为XX天,从XX年XX 月XX 日到XX年XX月XX 日。包干总日历工期为完成承包范围和内容且竣工验收合格交付使用的总工期。
具体的起止日期以甲方确认的开工日期和甲方确认的竣工验收合格交付使用日期为准。若具备开工条件乙方未提供开工报告给甲方,则以甲方书面通知日期为开工日期,乙方应接受。
(二)分项分段工期:
1、基础完工
2、主体完工
3、安装完工
(三)工期保证:甲方对所有停水、停电造成的停窝工不作任何签证,也不因为市网停水、停电延长工程工期。但建设单位书面同意延长工期的除外。

一、工程移交
(一)竣工验收后,建设单位或监理单位等提出需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后三日内交付甲方或建设单位。并配合建设单位及物管公司向购房业主移交房屋,不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管、成品保护均由乙方负责,甲方不支付照管的费用。

二、工程质量保修
(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,若委托甲方处理,所需费用由乙方承担。
(二)质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等。
(三)乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
(四)质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人维修,费用在质量保证金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
4、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。
(五)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。

三、违约责任
(一)乙方收到甲方开工通知后三天内未开工和未出示开报告者视为乙方自动终止合同,并赔偿延误工期的损失和按合同价款的5%向甲方承担违约金,同时无条件的退出现场。
(二)甲方未按期付清工程款,应承担应付而未付款额银行同期贷利率的利息。
(三)乙方总工期逾期或延迟交付在30天内,每天赔偿甲方损失XX 元;乙方总工期逾期或延迟交付超过30天后,每天赔偿给甲方损失XX万元。
(四)工程质量未达到合同规定的标准,乙方承担返修经济损失和按逾期竣工标准赔偿甲方经济损失。
(五)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止合同,乙方必须先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。

四、其它约定
(一)本合同中没有约定的乙方的其他权利义务按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一切债务由乙方负责清偿。
(三)甲方承诺为保证乙方顺利完成该工程建设,甲方必须即使提供本工程项目的一切文件、证照及授权委托书等相关手续。
(四)甲方确认除依照本合同约定条款外,无权对乙方强加任何义务,甲方充分尊重乙方的自主经营权(包括决策权、人事安排权、资金管理使用权等);但乙方必须保证人工工资的正常发放。
(五)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民诉讼解决。
(六)在执行本合同过程中,双方签字盖章确认的会议纪要、补充协议和往来信函,都成为本合同的补充条款,是合同组成部分,从双方签字盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。
(七)本合同双方签章生效;本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。

甲方:                          乙方:
法定代表人:                    身份证号码:
委托代理人:                    住址:
电话:                          电话:
签约日期:    年  月   日          签约日期:      年   月   日

2020-09-01 22:12:33 回复

你好,关于上述的问题,解答如下, 公司欠款状:首先写明原告的基本情况,具体包括:姓名,性别,出生年月日,民族,住址,以及联系方式。被告的情况,包括姓名,性别,出生年月日,民族,住址,以及联系方式。接下来,第二项是请求事项:
1、判令被告支付原告欠款人民币,写明欠款的数额。
2、诉讼费用全部由被告承担。事实与理由,可以这样写:原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款,写清欠款的起止日期,然后累计欠款数额达人民币多少元。但是,还款期限届满,被告迟迟不还款。原告认为,原被告之间的订单合同关系合法有效,双方都应当诚实信用地履行合同义务,但现被告无正当理由迟迟不归还欠款,其行为严重损害了原告的合法权益,依法应当承担违约责任。据此,为维护原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院,请依法支持原告的诉请。此致!下面写清楚管辖地的人民,人:某某某。

你好,关于上述的问题,解答如下, 可参考以下范本:
甲方(出租方):
身份证号:
电话:
乙方(承租方):
公司 代表人:
电话:
经甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上,友好协商,达成以下协议:
一、租房地点:甲方同意把房屋租给乙方,并保证该房的合法出租 性。
二、房屋用途:乙方所租房屋仅为合法居住使用不得进行任何违法活动,否则后果自负。
三、租期:自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、租金:每月 元人民币押金 元人民币。待租赁终止时无经济纠纷给予退还。
五、付款方式:
1、乙方每_ 个月支付一次,费用为 元。
第一次租金及押金在签定本 合同时支付,以后租金按规定提前15天缴纳,如不缴纳甲方有权收回房屋。
2、甲方在收到第一次租金当日将乙方能正常居住的钥匙等交给乙方。在租赁期间房屋租金随行就市。基本费用:乙方承担下列在租赁时所发生费用:水费,电费 物业费。
六、甲方义务:
1、按合同规定提供房源,并对该房屋的产权承诺无纠纷。
七、乙方义务:
1、按照本合同规定的时间和方式支付租金、保证金及其它费用
2、未经甲 方同意,乙方不得私自把该房的部分或全部转租他人
3、本合同终止时,需对甲方提供的设施进行清点、检查移交,如有损坏、短缺应照值或酌情赔偿
4、乙方如因使用不当损坏房屋及设施的,应负责修复原状或予以经济赔偿。若水、电、气等使用不当或人为造成的人身伤亡和意外事故,与房东无关,后果自负
八、违约处理:
1、如乙方违反本合同第七条,甲方有权终止合同,收回房屋,没收剩余房款 和押金,如不足低过甲方损失,乙方应予以赔偿
2、如甲方违反本合同第六条,应按照一个月租金向乙方支付违约金,并退回剩余房款及保证金
3 如租赁未满,如任何一方违反合同,必须向对方交纳六个月租金作为违约金。
九、租赁期限内,乙方未经甲方同意不得擅自改变房屋结构设施。
十、如因洪水、地震、火灾、拆迁和法律法规政府政策变化等不可抗力原因,导致本协议不 能全面履行,甲、乙互不承担违约责任。租金按实际租赁时间计算,多退少补。

一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。
甲方签名:
乙方:
代表人:
签约时间:
年 月 日

根据你的问题解答如下, 刑事谅解书本身并无固定格式,出具谅解书的目的是减轻犯罪嫌疑人处罚,有的可以对犯罪嫌疑人取保候审,所以谅解书是受害人向犯罪人员的家属开具的,一般由承办律师为犯罪嫌疑人进行具体办理,但如果情节轻微不需要聘请律师的,可以参照相关格式。谅解书前提造成受害人伤害,应当写明赔偿已达成协议,并且实际赔偿结束,如果没有致受害人伤害则无需要表述,但谅解书的重点要表达清楚受害者已经谅解,同时受害人请求免予追究被告人(犯罪嫌疑人)刑事责任。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
技术保密合同范本_注意事项
9231人阅读

技术保密合同是公司与从事技术开发等职务的员工签署的,今天小编就来为你介绍技术保密合同的有关知识,更多内容尽在律图百科栏目,来了解一下吧!

【技术转让合同】有效期_注意事项
11745人阅读

技术转让在科研领域较为常见,这时就有可能用到技术转让合同,那么技术转让合同的有效期是多久呢,更多相关知识尽在律图,快随小编来了解一下吧!

版权登记代理合同_版权登记合同注意事项
12090人阅读

版权登记是一种正常的经济行为,今天小编来为大家介绍版权登记合同的有关内容,更多知识尽在律图平台,任何法律疑问请在线咨询本站合作律师,来了解一下吧!

【担保合同无效】担保合同的效力_担保合同无效的情形_担保合同无效的后果
7124人阅读

担保合同在债务债权纠纷中十分重要,那么担保合同在那些情况下无效呢,例如担保合同的效力是什么,担保合同无效的情形有哪些,担保合同无效的法律后果有哪些呢,担保合同的管辖的范围是多久,以及担保合同怎么公证?希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!

【赠与合同】赠与合同的效力_赠与合同纠纷
10948人阅读

今天小编来为你介绍赠与合同纠纷的有关知识,如何避免纠纷的发生呢,在签合同时都有哪些地方是需要我们注意的呢,更多内容尽在律图百科栏目,来了解一下吧!

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
债权催收公告可否中断诉讼期限(3) 安置房的产权是多少年 我们公司一直都拖欠工资不发,如果用人单位存在法定过错的时候,劳动者可以书面告知立即解除劳动关系。并且要求用人单位支付经济补偿金吗? 2018年上海落户新政策有哪些? 安置房怎么确定产权人 我前几天坐一辆公交车回家,路上公交车发生了交通事故,撞到了一辆私家车,我运气不太好,刚好受到了波及,受了一点伤,能要求公交公司承担赔偿责任吗? 私立学校的老师,考上编制了之后,怎么办? 农村二层或多层房屋拆迁合法面积怎样认定 朋友参加同学聚会之后酒后驾车,路上撞了人,不过好在那个人是轻微伤,后来交警赶到现场,被鉴定为醉酒驾驶,但是没有酿成重大事故,会受到什么样的处罚? 不想去上班,找个什么理由好 防卫过当具备哪些条件 我老婆跟我结婚之后一直对我有不满,经常因为一些小事就跟我吵架,今年年初甚至还跟我提出离婚,我当时不同意,现在她还想通过诉讼离婚,法院准予离婚的可能性大吗? 交通事故左胳膊骨折, 三个骨节以上能赔偿多少钱 交通事故责任认定书需要双方签字吗 同学在一场酒席上喝了不少酒,但是没有喝醉,酒后他开车回家,路上可能因为夜晚的原因,把一个路人撞了,之后同学直接逃逸,这种行为会受到什么样的处罚? 信用卡欠款不还会怎样?
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价闫岩律师:

    回复很快,服务优质。

    综合评分:5 北京-朝阳区
  • 用户 ****评价顾倩律师:

    谢谢,回复速度很快。很满意。

    综合评分:5 北京-东城区
  • 用户 ****评价郭广吉律师:

    感谢您的指导,谢谢您的建议让我少走很多弯路

    综合评分:5 北京-西城区

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询