提问 10万律师在线解答
首页>法律咨询 >广西法律咨询 >百色法律咨询 >百色合同效力法律咨询 >钢构工程承包合同模板是怎样的
朱伟伟律师

朱伟伟律师自从业以来,结合其在法院的工作经验,专注于民商事争议解决(包括诉前谈判、民商事诉讼与仲裁等);同时,根据客户的法律服务需求,为客户提供公司法律服务、企业并购重组、私募及投融资等相关法律服务。 朱伟伟律师先后服务的企业有中国民生银行股份有限公司、中国金融电子化公司、中国水电建设集团、北京首汽(集团)股份有限公司(包括集团旗下的首汽租赁、首汽约车、首汽智行等)、高新投资发展有限公司、国投创

13810458659

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

钢构工程承包合同模板是怎样的

魏* 广西-百色 合同效力咨询 2020.09.01 22:09:37 1489人阅读

钢构工程承包合同模板是怎样的

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
百色律师 合同事务律师 百色合同事务律师 更多律师>
18611896963免费拨打
地区:北京-朝阳区
电话接通率94%,高于平台电话接通率44%

你好,关于上述的问题,解答如下, 施工合同的主要条款有:施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
钢构工程承包合同
建设名称:
工程单位:
承包单位:
年 月 日
钢结构施工承包合同书
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程名称
第二条:工程地点
第三条:工程范围
第四条:承包方式:
1、 包工包料。
2、 工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元(大写) 。
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。
第五条:工程承包范围
第六条:工程期限
第七条:工程结算
1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款 %,计 万元。
2、钢构件材料进场开始吊装前,付总价的 %,计 万元。
3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的 % ,计 万元。
4、竣工验收合格一星期内,付工程款的 %,计 万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认。
第八条:工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确
保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
第九条:施工准备:施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方提供。
第十条:补充条款
第十一条:合同生效及分数
第十二条:附则
建设单位(盖章) 施工单位(盖章)
代表(签字) 代表(签字)
甲方负责人电话 乙方负责人电话
年 月 日 年 月 日

2020-09-01 22:10:37 回复

您好!关于“工程合同的管辖”的回复如下:
报案程序的法律依据:  《公安机关办理刑事案件程序规定》规定,
第一百六十七条公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记,制作接受证据材料清单,并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时,应当拍照或者录音、录像,并妥善保管。  第一百六十八条公安机关接受案件时,应当制作受案登记表,并出具回执。  第一百七十一条对接受的案件,或者发现的犯罪线索,公安机关应当迅速进行审查。  对于在审查中发现案件事实或者线索不明的,必要时,经办案部门负责人批准,可以进行初查。  初查过程中,公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。  第一百七十五条公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。以上内容就是关于建设工程合同纠纷的管辖立案的相关法律说明和解释,希望您能满意

《中华人民共和国农村土地承包法》第二十条耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年特殊林木的林地承包期,经国务院林业行政主管部门批准可以延长。第二十一条发包方应当与承包方签订书面承包合同。发包方和承包方应当订立承包合同,约定双方的权利和义务。承包经营土地的农民有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务。农民的土地承包经营权受法律保护。承包到期后,土地应交回发包方处置,也可以由原承包方申请续期,发包方如果同意,则重新签订承包合同。另外《农村土地承包法》明确规定,土地承包和土地流转只能在一定年限内进行,不能超过土地承包期限。所以土地的承包合同是不可以签终生的。
如果对相关情况的处理不清楚的,可以咨询律师来进行界定。

现在这个装饰工程总价包干合同的,具体来说是本工程施工工期为 日历天,自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。
出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定:
1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的;
□(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的;
3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的;
4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%,并对关键工序有实质性影响的;
5、不可抗力;
6、因与其他施工队交叉作业造成的停工;
□(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天,50mm以上雨量的,且下雨时间超过4小时可顺延半天,以此类推。
出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。因上述情况延误工期,甲方给予工期顺延签证后,则不再承担乙方窝工、停工费等费用。
如果对相关情况的处理不清楚的,可以咨询律师来进行界定。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
技术保密合同范本_注意事项
9234人阅读

技术保密合同是公司与从事技术开发等职务的员工签署的,今天小编就来为你介绍技术保密合同的有关知识,更多内容尽在律图百科栏目,来了解一下吧!

【技术转让合同】有效期_注意事项
11754人阅读

技术转让在科研领域较为常见,这时就有可能用到技术转让合同,那么技术转让合同的有效期是多久呢,更多相关知识尽在律图,快随小编来了解一下吧!

版权登记代理合同_版权登记合同注意事项
12094人阅读

版权登记是一种正常的经济行为,今天小编来为大家介绍版权登记合同的有关内容,更多知识尽在律图平台,任何法律疑问请在线咨询本站合作律师,来了解一下吧!

【担保合同无效】担保合同的效力_担保合同无效的情形_担保合同无效的后果
7132人阅读

担保合同在债务债权纠纷中十分重要,那么担保合同在那些情况下无效呢,例如担保合同的效力是什么,担保合同无效的情形有哪些,担保合同无效的法律后果有哪些呢,担保合同的管辖的范围是多久,以及担保合同怎么公证?希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!

【赠与合同】赠与合同的效力_赠与合同纠纷
10950人阅读

今天小编来为你介绍赠与合同纠纷的有关知识,如何避免纠纷的发生呢,在签合同时都有哪些地方是需要我们注意的呢,更多内容尽在律图百科栏目,来了解一下吧!

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价吴云秀律师:

    回复及时,态度很好

    综合评分:5 北京-朝阳区
  • 用户 ****评价周英律师:

    非常感谢律师的帮助,快速有效,谢谢

    综合评分:5 北京-怀柔区
  • 用户 ****评价吴云秀律师:

    感谢,十分感谢

    综合评分:5 北京-朝阳区

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多合同事务资讯

微信扫一扫